参考答案

　　一、单项选择题

　　1. B;2. B;3. D;4. D;5. D;

　　6. D;7. D;8. A;9. B;10. B;

　　[解析]

　　1.答案B:

　　建设工程索赔通常是指在合同履行过程中，合同当事人- -方因对方 不履行或未能正确履行合同或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害，通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。所以B正确。

　　5.答案D:

　　工程师指令承包人加快施工进度，缩短工期，引起承包人的人力、物力、财力的额外开支，承包人提出索赔，不能提出工期索赔，因为加快施工进度并没有拖延工期。所以D正确。

　　8.笞案A:

　　总体而言，索赔的依据主要是三个方面:合同文件;法律、法规;工程建设惯例。合同文件是索赔的最主要依据，包括本合同协议书;而合同履行中发包人和承包人治商形成的协议即是本合同协议书。所以A正确。

　　二、多选题

　　1. A. D;2. A、C、D、E; 3. A、B、C;4. A. B、E;5.A、B、C;

　　6.A.B、C;7.A、B、D、E;8.B、C、D;9.B、C、E;10.A、B、C、D;

　　[解析]

　　1.答案A、D:

　　工程延期索赔，因为发包人未按合同要求提供施工条件，或者发包人指令工程暂停或不可抗力事件等原因造成工期拖延的，承包人向发包人提出索赔;由于非分包人的原因导致工期拖延，分包人可以向承包人提出索赔。所以A、D正确。

　　2. 答案A、C、D、E:

　　反索赔就是反驳、反击或者防止对方提出的索赔，不让对方索赔成功或者全部成功。一般认为， 索赔是双向的，业主和承包商都可以向对方提出索赔要求，任何一方也都可以对对方提出的索赔要求进行反驳和反击，这种反击和反驳就是反索赔。对对方索赔报告的反击或反驳，一般可以从以下几个方面进行。

　　(1)索赔要求或报告的时限性:审查对方是否在千扰事件发生后的索赔时限内及时提出索赔要求或报告。

　　(2)索赔事件的真实性。

　　(3)干扰事件的原因、责任分析:如果干扰事件确实存在，则要通过对事件的调查分析，确定原因和责任。如果事件责任属于索赔者自己，则索赔不能成立，如果合同双方都有责任，则应按各自的责任大小分担损失。

　　(4)索赔理由分析:分析对方的索赔要求是否与合同条款或有关法规-致，所受损失是否属于非对方负责的原因造成。

　　(5)索赔证据分析:分析对方所提供的证据是否真实、有效、合法，是否能证明索赔要求成立。证据不足、不全、不当、没有法律证明效力或没有证据，索赔不能成立。

　　(6)索赔值审核:如果经过上述的各种分析、评价，仍不能从根本上否定对方的索赔要求，则必须对索赔报告中的索赔值进行认真细致地审核，审核的重点是索赔值的计算方法是否合情合理，各种取费是否合理适度，有无重复计算，计算结果是否准确等。

　　所以A、C、D、E正确。

　　3.答案A、B、C:

　　索赔的成立，应该同时具备以下三个前提条件: (1)与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失; (2)造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任; (3)承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。所以A、B、C正确。.

　　4.答案A. B、E:

　　书证是指以其文字或数字记载的内容起证明作用的书面文书和其他载体。如合同文本、财务账册、欠据、收据、往来信函以及确定有关权利的判决书、法律文件等。所以A. B、E正确。

　　华课网校2020年一建考试模拟考场整理了考试题库，含全真模考、智能云数据、自由组卷、专业答疑，考生可下载做题，在线体验

▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔在线测试模拟试卷 ▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔
√高频易错考点卷		√考前冲刺提分卷		√全真模考预测卷
√章节模拟测试卷		√历年真题解析卷		√强化巩固习题卷

　　更多课程：华课网校一级建造师考试尊享畅学班、菁英VIP班、基础班任你选择，全面讲解、剖析考点、掌握套路，更多详情咨询 全国统一服务热线4000-525-585 快速联系通道