土建职称考试

当前位置:考试网 >> 土建职称考试 >> 模拟试题 >> 2022年湖南土建职称考试《建筑工程法律法规》预习试题:建设工程合同法律法规

2022年湖南土建职称考试《建筑工程法律法规》预习试题:建设工程合同法律法规

来源:考试网  [2021年11月25日]  【

  [单选题]当事人在合同订立后因一方违约而应向另一方支付违约金,对于违约金的支付,正确的是()。

  A双方可以在合同中约定因违约产生的损失赔偿额,并按此支付

  B约定的违约金低于造成的损失的,按约定支付

  C约定的违约金高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少

  D违约方支付违约金后,合同终止

  参考答案:A

  [单选题]甲、乙于4月1日签订一份施工合同。合同履行过程中,双方于5月1日发生争议,甲于5月20日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼,法院于6月30日判定该合同无效。则此合同自()无效。

  A4月1日

  B5月1日

  C5月20日

  D6月30日

  参考答案:A

  [单选题]某建设工程施工合同签订于2011年3月1日,合同约定工程开工、竣工日期分别为2011年3月10日和2012年10月1日,后工程于2012年10月20日竣工验收合格,现承包人欲行使工程价款优先受偿权,其最迟必须行使的时间期限是()。

  A2013年4月1日

  B2013年10月1日

  C2013年4月20日

  D2013年10月20日

  参考答案:C

  [单选题]某工程施工合同中约定竣工日期为2012年10月31日,工程施工过程中出现了以下情况:(1)开工时乙方设备延迟了7天进入施工场地;(2)施工中发生了洪灾,拖延施工7天;(3)夏季施工过程中因连续暴雨,导致工期拖延7天;(4)设计变更导致工程量增加的工作量达到7天,则该工程的实际竣工日期应为()。

  A2012年11月7日

  B2012年11月14日

  C2012年11月21日

  D2012年11月28日

  参考答案:B

  [单选题]甲向乙购买价值50万元的钢材,合同约定甲应于12月12日付款。此前因另一合同关系,乙欠甲30万元,此欠款已于12月1日到期,而乙一直未付。12月25日,甲收到乙的通知,得知乙已将50万元钢材款债权转让于丙。12月28日,丙向甲索要50万元钢材款。则下列选项正确的是()。

  A乙转让债权的行为无效,甲应付50万元给乙

  B乙转让债权的行为无效,甲只需付20万元给乙即可,另30万元可主张抵销

  C乙转让债权的行为有效,甲应付50万元给丙

  D乙转让债权的行为有效,甲只需付20万元给丙即可,另30万元可主张抵销

  参考答案:D

  [单选题]发生下列事件后,其中允许解除合同的是()。

  A法定代表人变更

  B当事人一方发生合并、分立

  C由于不可抗力致使合同不能履行

  D当事人一方延迟履行主要债务

  参考答案:C

  [多选题]合同当事人承担违约责任的形式有()。

  A合同继续履行

  B采取补救措施

  C支付赔偿金

  D返还财产,恢复原状

  参考答案:ABC

  [多选题]施工企业乙经建设单位甲同意,将部分非主体工程分包给施工企业丙,丙又将其中部分工程违法分包给施工企业丁。后丁因工作失误致使工程不合格,甲欲索赔。关于责任承担的说法,正确的有()。

  A甲有权要求乙承担民事责任

  B甲有权要求丙承担民事责任

  C乙应当向甲承担民事责任,并无权向丙追偿

  D丙向乙承担民事责任后,有权向丁追偿

  参考答案:ABD

  [多选题]下列合同中,债权人不得将合同的权利全部或部分转让给第三人的有()。

  A当事人因信任订立的委托代理合同

  B建筑材料供应合同

  C合同中约定禁止债权人转让权利

  D供用电、水、气、热力合同

  参考答案:AC

  [多选题]对于可撤销合同,具有撤销权的当事人(),撤销权消灭。

  A自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权的

  B自知道或者应当知道撤销事由之日起六个月内没有行使撤销权的

  C自知道或者应当知道权利受到侵害之日起一年内没有行使撤销权的

  D知道撤销事由后明确表示放弃撤销权的

  参考答案:AD

  [多选题]根据《合同法》的相关规定,下列施工合同履行过程中发生的情形,当事人可以解除合同的有()。

  A发生泥石流将拟建工厂选址覆盖

  B由于报价失误,施工单位在订立合同后表示无力履行

  C建设单位延期支付工程款,经催告后同意提供担保

  D施工单位施工组织不力,导致工程工期延误,使该项目已无投产价值

  参考答案:ABD

  考试网土建中级职称考试题库、模拟考场整理了往年历年真题、模拟试题、章节练习题,含全真模考、智能云数据、自由组卷,考生可下载做题,在线体验。【在线做题>>

  2021年土建中级职称考试题库章节练习、每日一练、模拟试题、历年真题扫描下方二维码获取【焚题库小程序】免费试做

责编:zj10160201
  • 建筑工程
  • 会计考试
  • 职业资格
  • 医药考试
  • 外语考试
  • 学历考试