【案例1】
1.背景
某建筑施工企业承建一不锈钢酸洗车间，在工程进行当中甲方增加了一些工作内容并提出新增工程变更，工程完工后，工期比合同约定拖后20天，由此甲方拒付该工程的20万工期奖。
2.问题
(1)甲方拒付20万工期奖合理否?为什么?
(2)工程变更可以由哪些单位提出?
(3)简述变更价款的审定原则。
【案例2】
1.背景
某施工单位承担一井底车场的施工任务，计划工期12个月，从主、副井贯通后开始计算工期。实际施工中，主井由于涌水大出现淹井，导致主井工期延误4个月。根据业主的意见，井底车场施工从副井到底完成改绞后开始计算工期，原定工期不变。施工中，由于通风能力不足，施工单位比原计划少安排3个工作面，直到主井到底形成通风回路才进行全面施工，这时已延误工期3个月，因通风系统困难多支出50万元。为了按预定的工期完成任务，施工单位增开了临时巷道，增加工作面展开剩余工程的施工。为了增开临时巷道，施工单位安排一掘进队用时25天，支出了100万元。最终按预定工期完成了施工任务。
2.问题
(1)针对业主的意见，施工单位应如何应对?
(2)施工单位出现工期延误的原因是什么?责任应当由谁承担?
(3)施工单位应就哪些内容向业主进行索赔?为什么?
参考答案：
【案例1】
(1)在分析这件事情前应看工程变更时是否对工期进行变更，若竣工日期在变更中有顺延，乙方在顺延工期内完成，则甲方这种做法是不合理的，若工程变更中没有对工期的顺延进行明确规定，则就由甲乙双方协商处理争议或提交仲裁起诉。
(2)工程变更可以由建设单位、发包方、监理工程师提出。
(3)合同中有适用于变更工程的价格，按合同已有价格计算合同款;合同中具有类似于变更情况的价格，可以类似价格为基础，确定变更价格，变更合同款;合同中没有类似适用价格，由承包方提出适当变更价格，由监理工程师批准后执行，这一批准的价格应与承包方达成一致。
【案例2】
(1)针对业主的意见，施工单位应针对工程的实际条件提出自己的见解，考虑到只有一个井筒到底，施工条件差，通风、排水等辅助工作都不可能完全到位，这些都有可能影响施工进度，因此应指出业主仍按原计划工期完成无法实现，如要保证原计划工期，应增加赶工费用，如业主不同意，应进行协商解决。
(2)施工单位出现工期延误的主要原因是业主没有提供相关的施工条件，由于主井与副井没有贯通，无法形成通风回路，井下通风能力不足，不能布置太多的工作面，该责任应当由业主承担。
(3)施工单位可就主井到底前延误的3个月工期和因通风系统困难多支出50万元，因为导致该问题的原因不在施工单位，施工单位不能为此负责。
为增开临时巷道支出的100万元可以向业主提出索赔。因为这是正常的赶工措施费。
为增开临时巷道，而安排一掘进队用时25天，不可索赔工期。因为该掘进工作不在关键线路上，不影响其他关键线路上的掘进工作。
考生热点搜索：2017年全国二级建造师报名时间及入口专题 2017年二级建造师新教材变化解析
| 点击查看>>>2017年二级建造师考试各科备考复习建议 | 考试题库 |
| 点击查看>>>注册二级建造师各科目考试难度分析_考试目标_报考建议专题 | 考试题库 |
| 点击查看>>>如何高效备考2017年二级建造师考试 | 考试题库 |
| 点击查看>>>2017注册二级建造师培训机构|网上视频培训 | 考试题库 |
| 点击查看>>>2017年二级建造师考试各科目考情分析专题 | 考试题库 |
一级建造师二级建造师消防工程师造价工程师土建职称公路检测工程师建筑八大员注册建筑师二级造价师监理工程师咨询工程师房地产估价师 城乡规划师结构工程师岩土工程师安全工程师设备监理师环境影响评价土地登记代理公路造价师公路监理师化工工程师暖通工程师给排水工程师计量工程师
执业药师执业医师卫生资格考试卫生高级职称护士资格证初级护师主管护师住院医师临床执业医师临床助理医师中医执业医师中医助理医师中西医医师中西医助理口腔执业医师口腔助理医师公共卫生医师公卫助理医师实践技能内科主治医师外科主治医师中医内科主治儿科主治医师妇产科医师西药士/师中药士/师临床检验技师临床医学理论中医理论