一、单项选择题

　　1、关于合同文件有效性引起的索赔属于(　)。

　　A、因合同文件引起的索赔

　　B、有关工程施工方案的索赔

　　C、关于价款方面的索赔

　　D、合同外索赔

　　2、某国际工程合同额为5000万元人民币，合同实施天数为300天;由国内某承包商总承包施工，该承包商同期总合同额为5亿人民币，同期内公司的总管理费为1500万元;因为业主修改设计，承包商要求工期延期30天。该工程项目部在施工索赔中总部管理费的索赔额是(　)万元。(2015年真题)

　　A、50

　　B、15

　　C、12

　　D、10

在线做题：[2019年一级建造师考试题库] 　　2019年一级建造师专属黑科技VIP题库+⊙2019年课程学习讲义+⊙独家考前资料(1套)+⊙送正版教材+习题集一套 >>>立即领取<<< 快速联系通道　　　全国统一服务热线：4000-525-585。

　　提前了解一级建造师考试2019报名流程详情，请加qq群：524139723  或者直接点击　

　　3、当发生索赔事件时，对于承包商自有的设备，其费用索赔通常按照(　)进行计算。

　　A、台班费

　　B、设备使用费

　　C、台班折旧费

　　D、进出场费用

　　4、下列索赔事件中，承包人可以索赔利润的是(　)。

　　A、工程变更

　　B、工程暂停

　　C、材料价格上涨

　　D、工期延期

　　5、关于工期索赔，下列说法正确的是(　)。

　　A、单一延误是可索赔延误

　　B、共同延误是不可索赔延误

　　C、交叉延误可能是可索赔延误

　　D、非关键线路延误是不可索赔延误

　　6、非承包商原因导致非关键线路上的某项工作延误，如延误时间小于该项工作的总时差，则对此项延误的补偿，(　)。

　　A、业主既应给予工期顺延，也应给予费用补偿

　　B、业主一般不会给予工期顺延，但给予费用补偿

　　C、业主既不会给予工期顺延，也不给予费用补偿

　　D、业主一般不会给予工期顺延，但可能给予费用补偿

　　二、多项选择题

　　1、某工程实行施工总承包模式，承包人将基础工程中的打桩工程分包给某专业分包单位施工，施工过程中发现地质情况与勘察报告不符而导致打桩施工工期拖延。在此情况下，(　)可以提出索赔。

　　A、承包人向发包人

　　B、承包人向勘察单位

　　C、分包人向发包人

　　D、分包人向承包人

　　E、发包人向监理

　　2、建设工程索赔成立的前提条件有(　)。

　　A、与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失

　　B、造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任

　　C、承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告

　　D、造成费用增加或工期损失额度巨大，超出了正常的承受范围

　　E、索赔费用计算正确，并且容易分析

　　3、下列工程索赔证据中，属于书证的有(　)。

　　A、工程现场照片

　　B、合同协议书

　　C、质量责任鉴定

　　D、往来信件

　　E、司法判决书

　　4、承包人向发包人索赔时，所提交索赔文件的主要内容包括(　)。

　　A、索赔证据

　　B、索赔事件总述

　　C、索赔合理性论述

　　D、索赔要求计算书

　　E、索赔意向通知

　　5、按国际惯例，承包商可索赔的总部(企业)管理费包括(　)。

　　A、现场管理费

　　B、保函手续费

　　C、总部职工工资

　　D、总部领导人员赴工地检查指导工作的开支

　　E、总部办公用品费用

　　6、在材料费的索赔中，承包商为证明材料单价上涨而应提供的资料有(　)。

　　A、可靠的订货单

　　B、采购单

　　C、企业材料价格统计资料

　　D、经验调整指数

　　E、官方公布的材料价格调整指数