二、多选题

　　71 . 某工程项目承建过程中，建设单位存在下列情形导致质量缺陷的，须自己承担过错责任()。(2分)

　　A . 提供相应的设计图纸

　　B . 提供的设备不符合标准

　　C . 指定供应商供应的材料明显不合格

　　D . 指定的防水专业工程分包单位资质不足

　　E . 工程所在地夏季雨水量过大

　　【正确答案】 ABCD

　　【试题解析】 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第12条规定，发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任：(1)提供的设计有缺陷;(2)提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准;(3)直接指定分包人分包专业工程。本题中，E选项是因夏季雨量过大出现质量缺陷，这是承包人没有做好防范工作造成的，应由其承担责任。其他A、B、C、D选项都是发包人的原因造成的。故A、B、C、D选项正确。

　　72 . 下列关于建设工程质量最低保修期的年限，说法正确的是()。(2分)

　　A . 外墙面防渗漏工程的保修期是2年

　　B . 空调制冷系统专业工程的保修期是2年

　　C . 地面石材铺贴工程的保修期是2年

　　D . 电气工程的保修期是2年

　　E . 主体结构工程保修期为无限期

　　【正确答案】 CD

　　【试题解析】 根据《建设工程质量管理条例》第40条的规定，在正常使用条件下，本题的主体结构工程的保修期为设计文件规定的合理使用年限，外墙面防渗漏工程的最低保修期为5年，空调制冷系统专业工程的最低保修期为2个供冷期，地面石材铺贴工程、电气工程的最低保修期为2年。故C、D选项正确。

　　73 . 仓储合同的法律特征有()。(2分)

　　A . 仓储合同生效不以仓储物是否交付为要件

　　B . 仓储合同保管的对象必须是动产

　　C . 不动产能作为仓储合同的保管对象

　　D . 仓储合同是双务合同

　　E . 仓储合同是有偿合同

　　【正确答案】 ABDE

　　【试题解析】 仓储合同是一种特殊的保管合同，其法律特征为：(1)仓储合同是诺成合同，自成立时生效，不以仓储物是否交付为要件，这是区别于保管合同的显著特征;(2)仓储合同的保管对象是动产，不动产不能作为仓储合同的保管对象，这是区别于保管合同的又一显著特征;(3)仓储合同是双务合同、有偿合同。故A、B、D、E选项正确。

　　74 . 某市安全监督部门派出安全监督检查人员对在建工程进行安全监督检查，安全监督检查人员可以行使的职权有()。(2分)

　　A . 对不符合规范要求的现场调查取证

　　B . 当场要求纠正现场临电线路私拉乱接

　　C . 责令立即更换破损的安全网

　　D . 吊销施工企业的营业执照

　　E . 查封、扣押施工企业的设施

　　【正确答案】 ABC

　　【试题解析】 根据《建设工程安全生产管理条例》第43条规定，县级以上人民政府负有建设工程安全生产监督管理职责的部门在各自的职责范围内履行安全监督检查职责时，有权采取下列措施：(1)要求被检查单位提供有关建设工程安全生产的文件和资料;(2)进入被检查单位施工现场进行检查;(3)纠正施工中违反安全生产要求的行为;(4)对检查中发现的安全事故隐患，责令立即排除，重大安全事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，责令从危险区域内撤出作业人员或者暂时停止施工。据此，安全监督部门派员在施工现场进行安全监督检查时，A选项符合第(2)项规定，B选项符合第(3)项规定，C选项符合第(4)项规定。故A、B、C选项正确。而D、E选项安全监督检查人员无权当场作出。

　　75 . 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工企业的()应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。(2分)

　　A . 项目技术人员

　　B . 企业主要负责人

　　C . 项目负责人

　　D . 专职安全生产管理人员

　　E . 造价人员

　　【正确答案】 BCD

　　【试题解析】 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工企业的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。故B、C、D选项正确。而A、E选项并非

　　76 . 建设单位的安全责任有()。(2分)

　　A . 办理临时占用规划批准范围以外场地的手续

　　B . 采取措施保护施工现场毗邻区域内地下管线

　　C . 提出保障施工作业人员安全的措施建议

　　D . 对安全技术措施进行审查

　　E . 保障安全施工所需投入

　　【正确答案】 ADE

　　【试题解析】 根据《建设工程安全生产管理条例》的相关规定，建设单位相关的安全责任包括：依法办理有关批准手续;向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料;不得提出违法要求和随意压缩合同工期;确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用;不得要求购买、租赁和使用不符合安全施工要求的用具设备等;申领施工许可证应当提供有关安全施工措施的资料;装修工程和拆除工程的规定等。故A、D、E选项正确。而B选项为监理单位的安全责任，C选项为施工企业项目负责人的安全责任。

　　77 . 根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》的规定，建筑施工企业负责人包括()。(2分)

　　A . 法定代表人

　　B . 总经理

　　C . 总工程师

　　D . 部门经理

　　E . 项目经理

　　【正确答案】 ABC

　　【试题解析】 2011年7月住房城乡建设部发布的《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》规定，建筑施工企业负责人是指企业的法定代表人、总经理、主管质量安全和生产工作的副总经理、总工程师和副总工程师。本题中的建筑施工企业负责人具有特指含义，较一般的企业负责人含义更广。故A、B、C选项正确。

　　78 . 建筑工程安全防护、文明施工措施费用包括()。(2分)

　　A . 文明施工费

　　B . 环境保护费

　　C . 临时设施费

　　D . 安全施工费

　　E . 企业管理费

　　【正确答案】 ABCD

　　【试题解析】 2005年6月建设部发布的《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》中规定：建筑工程安全防护、文明施工措施费用是由《建筑安装工程费用项目组成》中措施费所含的文明施工费、环境保护费、临时设施费、安全施工费组成。前述费用都是现场管理费的内容，属于建设工程直接费的范畴，而企业管理费属于间接费的范畴。故A、B、C、D选项正确。

　　79 . 根据《招标投标法》的规定，招标投标活动应当遵循的原则有()。(2分)

　　A . 公开

　　B . 公平

　　C . 公正

　　D . 诚实信用

　　E . 低价

　　【正确答案】 ABCD

　　【试题解析】 根据《标招投标法》的规定，招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。故A、B、C、D选项正确。

　　80 . 下列行为属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的有()。(2分)

　　A . 限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商

　　B . 以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件

　　C . 分阶段招标的项目，在第二阶段向投标人提出提交投标保证金的要求

　　D . 就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息

　　E . 对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准

　　【正确答案】 ABDE

　　【试题解析】 根据《招标投标法实施条例》的规定，招标人有下列行为的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：(1)就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息;(2)设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关;(3)依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件;(4)对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准;(5)限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商;(6)依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式;(7)以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。故A、B、D、E选项正确。

　　81 . 根据《招标投标法》及相关规定，下列情形中属于中标无效的有()。(2分)

　　A . 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容

　　B . 不同投标人的投标文件相互混装

　　C . 招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便

　　D . 中标人未按照招标文件的要求提交履约保证金的

　　E . 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明

　　【正确答案】 ABCE

　　【试题解析】 根据《招标投标法》及其实施条例，投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容、不同投标人的投标文件相互混装等情形，属于投标人相互串通投标;招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便的情形，属于招标人与投标人相互串通投标;提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明的情形，属于《招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的情形。前述情形都属于违反法律强制性规定、中标无效的情形。而中标人未按照招标文件的要求提交履约保证金的，属于取消中标资格的情形，招标人可以按照规定确定其他中标候选人为中标人。故A、B、C、E选项正确。

　　82 . 招标人不得向他人透露已获取的招标文件的()内容。(2分)

　　A . 潜在投标人的名称

　　B . 潜在投标人的数量

　　C . 标底

　　D . 招标截止日期

　　E . 投标保证金

　　【正确答案】 ABC

　　【试题解析】 根据《招标投标法》的规定，招标人不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量

　　83 . 行使不安抗辩权的当事人应当承担的义务包括()。(2分)

　　A . 通知义务

　　B . 中止合同履行

　　C . 对方提供担保时应当恢复合同履行

　　D . 对方未提供担保的可通知对方解除合同

　　E . 解除合同应当征得对方的同意

　　【正确答案】 AC

　　【试题解析】 《合同法》第69条规定：当事人依照本法第68条的规定中止履行的，应当及时通知对方。对方提供适当担保时，应当恢复履行。中止履行后，对方在合理期限内未恢复履行能力并且未提供适当担保的，中止履行的一方可以解除合同。因此，当事人在行使不安抗辩权时必须履行通知义务，以及在对方提供担保时应当恢复合同履行的义务。故A、C选项正确。B、D、E项都是不安抗辩权人的权利，行使权利不需要取得对方同意。

　　84 . 因不可抗力不能履行合同的当事人的义务包括()。(2分)

　　A . 通知对方

　　B . 继续履行

　　C . 赔偿损失

　　D . 解除合同

　　E . 提供相关证明

　　【正确答案】 AE

　　【试题解析】 根据《合同法》的规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外，故B、C项不符合题意;发生不可抗力并不必然导致合同解除，故D项不符合题意;当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明，故A、E选项正确。

　　85 . 劳动合同的条款一般分为必备条款和可备条款，其中可备条款主要包括()。(2分)

　　A . 试用期条款

　　B . 保守商业秘密条款

　　C . 劳动保护条款

　　D . 劳动纪律条款

　　E . 违反劳动合同的责任条款

　　【正确答案】 ABDE

　　【试题解析】 根据《劳动合同法》规定，劳动合同必须具备的条款包括：(1)用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人;(2)劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码;(3)劳动合同期限;(4)工作内容和工作地点;(5)工作时间和休息休假;(6)劳动报酬;(7)社会保险;(8)劳动保护、劳动条件和职业危害防护;(9)法律、法规规定应当纳入劳动合同的其他事项。除此以外，用人单位与劳动者可以约定试用期、培训、保守秘密、补充保险和福利待遇等其他事项。A、B、D、E选项为可备条款，故A、B、D、E选项正确。

　　86 . 视同工伤的情形包括()。(2分)

　　A . 职工在非工作时间的工作场所外，因自身原因受到事故伤害的

　　B . 职工在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的

　　C . 职工在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的

　　D . 因工外出期间，由于非工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的

　　E . 职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的

　　【正确答案】 BCE

　　【试题解析】 根据《工伤保险条例》的规定，职工有下列情形之一的，视同工伤：(1)在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的;(2)在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的;(3)职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的。职工有以上第(1)项、第(2)项情形的，按照《工伤保险条例》的有关规定享受工伤保险待遇;职工有以上第(3)项情形的，按照《工伤保险条例》的有关规定享受除一次性伤残补助金以外的工伤保险待遇。故B、C、E选项正确。

　　87 . 定金是指当事人一方为了担保合同的履行，在履行债务前按照合同的约定向对方支付一定数额的货币。下列有关对定金的说法，正确的是()。(2分)

　　A . 定金是合同成立的证明

　　B . 定金具有双向担保性

　　C . 定金数额最高不得超过主合同标的额20%

　　D . 定金是一种预付款的性质

　　E . 如果合同得以正确履行，定金只能充抵应付款的一部分，不可收回

　　【正确答案】 BC

　　【试题解析】 根据《担保法》规定，定金具有以下特征：(1)定金应当以书面形式约定，定金合同从定金交付之日起生效;(2)定金具有双向担保性，给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金;(3)定金数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%;(4)定金是一种担保方式，并非合同预付款;(5)如果合同得以正常履行，定金可以抵作价款或收回。故B、C选项正确。

　　88 . 法定代理或者指定代理有下列()情形之一的，代理行为终止。(2分)

　　A . 被代理人取得或者恢复民事行为能力

　　B . 被代理人或者代理人死亡

　　C . 被代理人丧失民事行为能力

　　D . 指定代理的人民法院或者指定单位取消指定

　　E . 由其他原因引起的被代理人和代理人之间的监护关系消灭

　　【正确答案】 ABDE

　　【试题解析】 根据《民法通则》第69条，有下列情形之一的，法定代理或者指定代理终止：(1)被代理人取得或者恢复民事行为能力;(2)被代理人或者代理人死亡;(3)代理人丧失民事行为能力;(4)指定代理的人民法院或者指定单位取消指定;(5)由其他原因引起的被代理人和代理人之间的监护关系消灭。故A、B、D、E选项正确;C选项作为被代理人或者代理人的法人终止的情形，属于委托代理终止的法定情形，不符合题意。

　　89 . 行为人超越代理权以被代理人名义订立的合同，未经被代理人追认，其法律后果是()。(2分)

　　A . 由行为人承担责任

　　B . 善意相对人有撤销的权利

　　C . 该代理行为有效

　　D . 相对人应该相信行为人有代理权

　　E . 对被代理人不发生效力

　　【正确答案】 ABE

　　【试题解析】 根据《合同法》第48条，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立的合同，未经被代理人追认，对被代理人不发生效力，由行为人承担责任。相对人可以催告被代理人在一个月内予以追认。被代理人未作表示的，视为拒绝追认。合同被追认之前，善意相对人有撤销的权利。撤销应当以通知的方式作出。故A、B、E选项正确。

　　90 . 根据《合同法》，下列会导致合同的权利义务终止的情形有()。(2分)

　　A . 合同变更

　　B . 债务相互抵消

　　C . 债务已按约定履行完毕

　　D . 债务人依法将标的物提存

　　E . 债权债务同归于一人

　　【正确答案】 BCDE

　　【试题解析】 根据《合同法》的规定，合同权利义务因债务已按照约定履行、合同解除、债务相互抵消、债务人依法将标的物提存、债权人免除债务、债权债务同归于一人等情形而终止。故B、C、D、E选项正确。而A选项合同变更并不必然导致合同终止。

　　91 . 甲、乙二人合伙做生意，因二人购买货物后逾期三个月才提货，供应商向甲、乙二人索要保管费。甲、乙二人的行为构成()。(2分)

　　A . 法定之债

　　B . 合同之债

　　C . 侵权行为之债

　　D . 无因管理之债

　　E . 连带之债

　　【正确答案】 BE

　　【试题解析】 保管行为是因合同约定而产生，并非法定情形，也不属于无因管理，更不属于侵权行为。因此，甲、乙二人逾期提取货物的行为构成违约，将产生合同之债，且甲、乙二人为合伙人，对合伙债务承担连带责任。故B、E选项正确。

　　92 . 下列说法中正确的是()。(2分)

　　A . 保证分为一般保证和连带保证

　　B . 保证期间，债权人许可债务人转让债务的，不必取得保证人的同意

　　C . 保证人对未经其同意转让的债务，承担连带责任

　　D . 保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人的，保证人不再承担保证责任

　　E . 债权人与债务人变更主合同，未经保证人书面同意的，保证人不再承担保证责任

　　【正确答案】 AE

　　【试题解析】 根据《担保法》规定，保证担保具有以下特征：(1)保证的方式分为一般保证和连带责任保证;(2)保证期间，债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人书面同意，保证人对未经其同意转让的债务，不再承担保证责任;(3)保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人的，保证人在原有保证范围内继续承担保证责任;(4)债权人与债务人协议变更主合同的，应当取得保证人书面同意，未经保证人书面同意的，保证人不再承担保证责任。故A、E选项正确。

　　93 . 建设工程勘察企业资质分为()。(2分)

　　A . 工程勘察综合资质

　　B . 工程勘察专业资质

　　C . 工程勘察总承包资质

　　D . 工程勘察行业资质

　　E . 工程勘察劳务资质

　　【正确答案】 ABE

　　【试题解析】 根据《建设工程勘察设计资质管理规定》第5条规定，工程勘察资质分为工程勘察综合资质、工程勘察专业资质、工程勘察劳务资质。故A、B、E选项正确。

　　94 . 根据我国《担保法》的规定，在发生下列()债权债务纠纷，债务人不履行债务时，债权人可以行使留置权。(2分)

　　A . 运输合同

　　B . 加工承揽合同

　　C . 建设工程合同

　　D . 保管合同

　　E . 买卖合同

　　【正确答案】 ABD

　　【试题解析】 留置权一般存在于保管合同、运输合同、加工承揽合同。建设工程属于不动产，不适用担保法的留置;买卖合同的履行不需要占有债务人的动产。故A、B、D选项正确。

　　95 . 对于投资额在30万元以下的建筑工程，下列说法正确的是()。(2分)

　　A . 可以不申请施工许可证

　　B . 属于国务院建设行政主管部门规定的限额以下的小型工程

　　C . 必须报国务院建设行政主管部门备案

　　D . 必须办理施工许可证

　　E . 省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门可以根据当地的实际情况，对限额进行调整

　　【正确答案】 ABE

　　【试题解析】 按照《建筑法》的规定，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程，可以不申请办理施工许可证。《建筑工程施工许可管理办法》规定，工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门可以根据当地的实际情况，对限额进行调整，并报国务院建设行政主管部门备案。故A、B、E项正确。

　　96 . 下列解决民事纠纷的途径中，可以获得具有强制执行效力的法律文书的是()。(2分)

　　A . 诉讼

　　B . 法院调解

　　C . 和解

　　D . 斡旋

　　E . 仲裁

　　【正确答案】 ABE

　　【试题解析】 依据我国《民事诉讼法》、《仲裁法》等法律规定，人民法院作出的判决书、调解书，以及仲裁机构作出的裁决书等法律文书具有强制执行效力。而当事人达成的和解协议以及第三方参与斡旋所形成的文件，均不具有强制执行效力。故A、B、E选项正确。

　　97 . 以下民事诉讼程序中涉及期间的表述正确的是()。(2分)

　　A . 人民法院对判决的上诉案件，应在第二审立案之日起六个月内审结

　　B . 被告应当在收到起诉状之日起十五日内提出答辩状

　　C . 人民法院适用简易程序审理案件，应当在立案之日起三个月内审结

　　D . 当事人有权在判决书送达之日起十五日内向上一级人民法院提起上诉

　　E . 当事人申请再审，应当在判决裁定发生法律效力后两年内提出

　　【正确答案】 BCD

　　【试题解析】 根据《民事诉讼法》第125条规定，被告应当在收到起诉状之日起十五日内提出答辩状。被告不提出答辩状的，不影响人民法院审理;第161条规定，人民法院适用简易程序审理案件，应当在立案之日起三个月内审结;第164条规定，当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起十五日内向上一级人民法院提起上诉;第176条规定，人民法院审理对判决的上诉案件，应当在第二审立案之日起三个月内审结;第205条规定：当事人申请再审，应当在判决裁定发生法律效力后六个月内提出。故B、C、D选项正确，而A、E选项不符合法律规定。

　　98 . 当事人证明仲裁裁决有下列()情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销仲裁裁决。(2分)

　　A . 没有仲裁协议

　　B . 裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁

　　C . 仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序

　　D . 仲裁庭持不同意见的仲裁员未在裁决书上签名

　　E . 裁决所根据的证据是伪造的

　　【正确答案】 ABCE

　　【试题解析】 根据《仲裁法》第58条规定，当事人提出证据证明仲裁裁决有下列情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销仲裁裁决：(1)没有仲裁协议的;(2)裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的;(3)仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的;(4)裁决所根据的证据是伪造的;(5)对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的;(6)仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿，徇私舞弊，枉法裁决行为的。本题A、B、C、E项的表述均属于当事人有权申请撤销仲裁裁决的法定事由，故A、B、C、E选项正确。《仲裁法》第54条还规定：“裁决书由仲裁员签名，加盖仲裁委员会印章。对裁决持不同意见的仲裁员，可以签名，也可以不签名”，故D选项不是申请撤销裁决的法定事由。

　　99 . 关于行政许可，以下表述正确的是()。(2分)

　　A . 行政许可不以行政相对方的申请为前提

　　B . 行政许可只能由行政机关实施

　　C . 行政机关对其直接管理的事业单位的人事审批，不适用《行政许可法》

　　D . 行政许可往往赋予申请人一定的权利而产生收益

　　E . 行政机关有权根据行政管理的需要，自主设定行政许可

　　【正确答案】 CD

　　【试题解析】 《行政许可法》第3条规定有关行政机关对其他机关或者对其直接管理的事业单位的人事、财务、外事等事项的审批，不适用本法的规定;第12条规定行政许可往往赋予申请人一定的权利而产生收益。故C、D选项正确。而《行政许可法》第29条规定行政许可只能依申请而发生;第23条规定法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织，在法定授权范围内，以自己的名义实施行政许可;第14条至第17条规定法律对行政许可设定的权限范围条件和程序都严格规定，行政机关不能自主设定行政许可。故A、B、E选项都不符合题意。

　　100 . 原告提起行政诉讼，应当符合的法定条件包括()。(2分)

　　A . 原告与被告在合同中约定了关于争议解决的条款

　　B . 原告是认为具体行政行为侵犯其合法权益的公民法人或者其他组织

　　C . 有明确的被告

　　D . 有具体的诉讼请求和事实根据

　　E . 属于人民法院受案范围和受诉人民法院管辖

　　【正确答案】 BCDE

　　【试题解析】 根据《行政诉讼法》第41条规定，提起诉讼应当符合下列条件：(1)原告是认为具体行政行为侵犯其合法权益的公民法人或者其他组织;(2)有明确的被告;(3)有具体的诉讼请求和事实根据;(4)属于人民法院受案范围和受诉人民法院管辖。故B、C、D、E选项正确。而提起行政诉讼不以当事人是否约定为前提，故A选项不符合题意。